ev » hesaplamalar » Bilgisayar bakımı için dış kaynak kullanımı sözleşmesi. Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Sözleşmesi

Bilgisayar bakımı için dış kaynak kullanımı sözleşmesi. Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Sözleşmesi

hizmetlerin sağlanması için

Petersburg "__" ________ 20___

LLC "İLK HİZMET SAĞLAYICI", bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır, genel müdür Bir yanda Tüzük temelinde hareket eden Klimov Sergei Arkadievich ve bundan sonra "Müşteri" olarak anılacak olan LLC "????????", ???????? ?? diğer taraftan, ortak bir referansla, adı geçen Taraflar bu sözleşmeyi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) aşağıdaki şekilde imzalamışlardır:

SÖZLEŞME KONUSU

1.1 Müşteri talimat verir ve ödeme yapar ve Yüklenici, Sözleşmenin süresi boyunca bu Sözleşmenin 1 No'lu Ekinde listelenen hizmetleri (bundan böyle Hizmetler olarak anılacaktır) sağlama yükümlülüğünü üstlenir.

1.2 Yüklenici, aşağıdakilerin kullanımına ilişkin tavsiyelerde bulunabilir: Bilişim Teknolojileri.

HİZMET MALİYETİ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

2.1. toplam tutar sözleşme kapsamındaki hizmetler şartnamede belirtilmiştir (Ek No. 1)

2.2. Yüklenici tarafından işbu Sözleşme uyarınca sağlanan Hizmetler için Müşteri, Yüklenici tarafından düzenlenen faturalara göre ödeme yapacaktır. Ödeme, Müşteri tarafından fatura tarihinden itibaren 10 (on) bankacılık günü içinde ruble olarak yapılır.

2.3. Müşteri almak isterse Ek hizmetler veya bu Sözleşme'de öngörülmeyen özel gereksinimlerin ortaya konulması, hizmetlerin niteliği, ödenmesinin maliyeti ve hizmetin sunulma süresi, bu Sözleşmeye ek bir Sözleşme düzenlenerek taraflarca karşılıklı anlaşma ile kararlaştırılır.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Yüklenicinin hak ve yükümlülükleri:

3.1.1. Yüklenici, sağlanan hizmetlerin uygun kalitede olmasını sağlamayı taahhüt eder.

3.1.2. Yüklenici, Müşteri'nin talebi üzerine bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin tüm bilgileri;

3.1.3. Yüklenicinin hakkı vardır:

- Müşteriden her şeyi talep etmek ve almak Gerekli belgeler(tamamlanmış iş eylemleri);

- Müşterinin rızasıyla, bu Sözleşmenin yürütülmesine herhangi bir fiziksel ve tüzel kişiler Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin zamanında ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla, Yüklenicinin kendi sorumluluğunda olduğu eylemler için;

- bu Sözleşme ile belirlenen şartlar dahilinde verilen hizmetler için ödeme talep etmek;

- Ödemede 15 günden fazla bir gecikme olması durumunda, Müşteri tarafından motive edilmiş itirazlar veya hizmetlerin kalitesine ilişkin iddiaların olmaması durumunda, Müşterinin zorunlu ön bildirimi ile bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini askıya alın en az 5 gün önceden. Yüklenici, Müşteriye hizmet sunumunun haksız yere (belirlenmiş prosedürün ihlali dahil) askıya alınması durumunda Müşteriye verilen zararlardan sorumludur.

3.2.Müşterinin hak ve yükümlülükleri:

3.2.1. Müşteri, hizmetlerin teslimi ve kabulüne ilişkin koşullara bağlı olarak, bu Sözleşme ile belirlenen şekilde, süre içinde ve miktarda hizmetler için ödeme yapmayı taahhüt eder;

3.2.2. Müşteri, işbu Sözleşmenin konusuna ilişkin raporları, mektupları, sertifikaları ve diğer materyalleri Yükleniciden;

3.2.3. Müşteri, Yüklenici tarafından verilen hizmetleri kabul etmeyi ve bunların usulüne uygun yürütülmesine bağlı olarak verilen hizmetler için kabul belgelerini imzalamayı taahhüt eder.

3.2.4. Müşteri, Yükleniciden açıklama alma hakkına sahiptir (sözlü veya yazı Müşterinin talebi üzerine) hizmetlerin sağlanması ile ilgili.

TARAFLARIN SORUMLULUĞU

4.1. Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya uygunsuz bir şekilde yerine getirmeyen bir taraf, bunun neden olduğu zararları karşı tarafa tazmin etmekle yükümlüdür.

4.2. Yüklenicinin gerçek zarara ilişkin sorumluluğunun azami tutarı, fiili hasarın meydana geldiği ayda Müşteriye sunulacak olan Yüklenici hizmetlerinin maliyetine eşit bir miktar ile sınırlıdır. Yüklenici, dolaylı zararlardan (kayıp karlardan) Müşteri'ye karşı sorumlu değildir.

4.3 Yüklenici, Kullanıcı Adı ve Şifresinin kaybolması ve/veya ifşası nedeniyle Müşteri'nin uğrayacağı her türlü zarardan Müşteri'ye karşı sorumlu değildir.

4.4. Hak kaybı, ceza, para cezası veya faiz ödenmesi, tarafları bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten ve diğer tarafa verilen zararları tazmin etmekten kurtarmaz.

4.5. Müşteri tarafından 15'ten fazla ödemede gecikme olması durumunda Takvim günleri Müşteri tarafından hizmetlerin kalitesine yönelik motive edilmiş itirazlar veya iddiaların olmaması durumunda, Yüklenici, Müşteri'den fıkra uyarınca hizmet maliyetinin% 1'i tutarında bir ceza ödemesini talep etme hakkına sahiptir. 2.1.1 bu Sözleşmenin her gecikme günü için, ancak ihlal maliyetinin %30'undan fazla olmamak üzere.

4.6. Yüklenici taşır finansal sorumluluk Yüklenicinin veya Yüklenici tarafından işbu Sözleşme kapsamında hizmetlerin sağlanmasında veya işin ifasında yer alan üçüncü şahısların eylemlerinin sonucunda Müşteriye verilen herhangi bir zarar için.

4.7. Müşteri'nin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için üçüncü bir tarafı görevlendirmesi durumunda, yazılı izin Yüklenici ile üçüncü kişilerin bu eylemlerinden doğan sonuçlardan Yüklenici sorumlu değildir.

4.8. Bu Sözleşmenin şartlarının yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinin diğer tüm durumlarında, Taraflar, Mevcut mevzuat Rusya Federasyonu.

MÜKEMMEL KUVVETİN KOŞULLARI

5.1. Taraflar, koşulların bir sonucu olması durumunda, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesinden dolayı sorumluluktan muaftır. mücbir sebep bu koşullar bu Sözleşmenin yürütülmesini etkilediyse.

5.2. Mücbir sebep hallerinde, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarih, böyle bir durumun geçerli olduğu süre ile orantılı olarak ertelenecektir. Bu koşulların üç takvim ayından fazla sürmesi halinde, Tarafların her biri bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, her iki taraf da uğradıkları zararlar için tazminat hakkını kaybeder.

TESLİMAT SİPARİŞİ VE HİZMET KABUL

6.1. Müşteri, her ayın başında, Yüklenici tarafından bir sonraki dönem için düzenlenen faturaya göre hizmetler için ödeme yapar. Yüklenici, hizmetlerin sağlanması konusunda aylık olarak hareket eder.

6.2. Müşteri, İştirak Edilen Hizmetlerin Teslim Edildiği ve Kabul Edildiğine dair Belgenin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, Yükleniciye imzalı bir Teslim ve Kabul Belgesi göndermekle yükümlüdür. yazı.

6.3. Yüklenici yazılı itirazları kabul ederse, taraflar gerekli iyileştirmelerin bir listesini ve uygulama zamanlamasını içeren ikili bir Kanun hazırlarlar.

6.4. Hizmet sunumu sırasında Yüklenici, alınan bilgilerin analizine ve sunulan belgelere aşina olmasına dayanarak, Müşteriden ek belgeler ve Müşterinin sahip olduğu diğer bilgileri talep etme hakkına sahiptir.

GİZLİLİK

7.1. Taraflar, Sözleşme'yi uygularken, birbirlerinin ticari sırlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklardır.

7.2. 29 Temmuz 2004 tarihli ve 98-FZ sayılı "Ticari Sırlar Hakkında Federal Kanun" hükümlerinin rehberliğinde bu Anlaşmanın bir tarafı, bu Anlaşma kapsamında kendisine aktarılan ticari bir sır oluşturan bilgilerin nasıl korunacağını bağımsız olarak belirler.

7.3. Bu sözleşmenin amaçları doğrultusunda, gizli bilgi, şekli, içeriği veya tanımı ne olursa olsun, bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanması ve Müşterinin yazılım ve donanım kompleksine erişim sağlanması ile ilgili olarak Yüklenici tarafından bilinen herhangi bir bilgi anlamına gelir, bilgi yoksa:

ikinci tarafça ifşa edilmeden önce yasal olarak elde edilmiş ve alıcı tarafından biliniyorsa;
iyi bilinir veya kolayca elde edilebilir yasal gerekçeler bilgisayar geliştirme, süreç geliştirme, programlama alanındaki faaliyetlerini rutin olarak yürüten herhangi bir üçüncü taraf;
taraflardan biri tarafından herhangi bir kısıtlama olmaksızın herhangi bir üçüncü taraf, şirket veya yapının dikkatine sunulan;
Yüklenici tarafından sağlanan gizli bilgilere herhangi bir atıfta bulunulmaksızın bağımsız olarak hazırlanmış;
şu anda halka açıktır veya taraflardan biri tarafından üçüncü bir taraftan yasal olarak elde edilmiş olabilir.

7.4. Taraflar, bu sözleşmenin ifası sırasında ortaya çıkan gizli bilgileri ve diğer bilgileri 5 (Beş) yıl süreyle saklamayı taahhüt ederler. Bu tür bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılması, dağıtılması veya kullanılması ancak karşı tarafın yazılı onayı ile gerçekleştirilebilir. Sözleşmenin taraflarından biri (veya iştiraklerinden herhangi biri), bu sözleşmeye aykırı olarak gizli bilgilerin ifşasını kabul ederse, diğer tarafın talebi üzerine bu tür bir ihlali gerçekleştiren taraf, Madde 2.1 uyarınca Yüklenicinin ücretinin on katı. Bu Anlaşmanın yanı sıra diğer tarafa bu tür dağıtımlardan kaynaklanan kayıpları tazmin etmek için.

7.5. Yüklenici, belirlenen durumlarda bu Sözleşmenin yürütülmesi ile bağlantılı olarak alınan bilgileri ifşa etme hakkına sahiptir. Federal yasa 29 Temmuz 2004 tarihli ve 98-FZ sayılı "Ticari sırlar hakkında" ve sadece yetkililerin resmi yazılı talepleri (gereklilikleri) temelinde Devlet gücü veya Müşteri'nin zorunlu bildirimi ile mahkeme kararına dayanarak bu bilgileri talep etmeye yetkilidir.

İDDİALAR. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜ

8.1. Müşteri, işbu Sözleşme uyarınca zaman çerçevesi içinde verilen hizmetlerin kalitesi ve zamanlaması ile ilgili olarak Yükleniciye talepte bulunabilir.

8.2. Bu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin tüm tartışmalı konular, Taraflar müzakere yoluyla çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır.

8.3. Anlaşmazlıkların ve anlaşmazlıkların müzakereler yoluyla çözülmemesi durumunda, anlaşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözümü St. Petersburg şehrinin Tahkim Mahkemesinde yapılır ve Leningrad bölgesi Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatında öngörülen şekilde.

SÖZLEŞME SÜRESİ

9.1. İşbu Sözleşme imzalandığı andan itibaren işlemeye başlar ve 31.12.2017 tarihine kadar akdedilir. Bu Sözleşme ile sağlanan hak ve yükümlülükler, Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalandığı andan itibaren Taraflar için geçerlidir.

9.2. İşbu Sözleşme'nin sona ermesinden sonra, Taraflar şartlarını yerine getirmeye devam ettikleri takdirde, sözleşme, ücret ödemesine ilişkin eklemeler ve değişiklikler dikkate alınarak, yenileme tarihinde yürürlükte olan hükümler üzerinden süresiz olarak yenilenmiş sayılır. madde 2.1 uyarınca.

9.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafa bir takvim ayı önceden haber vererek sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1. Taraflar, karşılıklı anlaşma ile belirtilen sürenin bitiminden önce bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

10.2. Müşteri, işbu Sözleşmenin feshini en az bir ay önceden bildirerek, fiilen yaptığı hizmetler için Yükleniciye ödeme yapmak suretiyle Yüklenici ile olan bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

10.3. Sözleşmenin feshi veya sona ermesi üzerine, Yüklenici, 3 (üç) iş günü içinde, kendi tasarrufunda bulunanları ve ayrıca bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin sahip olduğu tüm materyalleri Müşteriye devretmeyi veya göndermeyi taahhüt eder. müşteri tarafından sağlanan ayrı bir ortam, bu sözleşmenin feshi sırasında tüm veri ve bilgileri içeren 1C veritabanının son kopyası.

SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE TAMAMLANMASI PROSEDÜRÜ

11.1. Bu Sözleşme'de yapılacak herhangi bir değişiklik ve ekleme, ancak taraflarca yazılı olarak onaylanması ve tarafların resmi olarak yetkili temsilcileri tarafından imzalanması halinde geçerlidir.

NİHAİ HÜKÜMLER

12.1. Bu Anlaşmanın tüm Ekleri onun ayrılmaz bir parçasıdır.

12.2. Bu Anlaşmanın imzalanmasından önceki müzakereler ve yazışmalar, imzalandığı tarihte yasal gücünü kaybeder.

12.3. İşbu Sözleşme ve ekleri, ek sözleşmeler, görüşler, tutanaklar, yazışmalar, talepler ve bu Sözleşme ile ilgili konulardaki diğer belgeler Taraflarca faks veya faks yoluyla iletilebilir. E-posta orijinallerin zorunlu müteakip hükmü ile.

12.4. Taraflarca bu Sözleşme kapsamındaki belgelerin asıllarının (kopyalarının) devri, Kabul Senedi - Belgelerin Devri ile resmileştirilir.

12.5. Bu Sözleşme, eşit yasal güce sahip iki nüsha halinde, tarafların her biri için bir orijinal nüsha olarak imzalanmıştır.

12.6. Adres, banka ve diğer bilgilerin değişmesi halinde taraflar bunu derhal birbirlerine bildirirler.

12.7. Bu Anlaşmada öngörülmeyen diğer tüm hususlarda, taraflara Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı rehberlik eder.

Dış kaynak kullanımı, iş dünyasında çok umut verici ve gelişen bir yöndür.
V son yıllar Giderek daha fazla iş lideri, işlerinin bazı alanlarında harcanan zamandan ve paradan tasarruf etmeyi düşünüyor.

Örneğin, işe almamak daha kolay tam zamanlı muhasebeci tam bir iyi maaş ve bütün bir iş günü için organizasyona.

Ve muhasebeyi, muhasebe kayıtlarını doğrudan ofislerinde tutacak ve şirket ile muhasebe hizmeti veren şirket arasında yapılan dış kaynak kullanımı sözleşmesinin öngördüğü ödemeyi alacak nitelikli uzmanlara devretmek.

Kullanışlı, kaliteli ve bazı maliyetleri düşürür.

Yukarıdaki örnekte de gösterdiğimiz gibi muhasebe hizmetlerini outsource edebilirsiniz, Ulaştırma servisleri, çeviri, güvenlik, ekipman ve bilgisayarların bakımı, yazılım ile.

Dış kaynak kullanımı sözleşmesi

Kişiler ve tüzel kişiler arasında akdedilen herhangi bir sözleşme gibi, dış kaynak kullanımı hizmeti sunabilir, yazılı olarak yapılması gerekir.

Dış kaynak kullanımı ile basitçe sağlanan hizmetler arasındaki fark, bu tür bir hizmetin tek seferlik veya kısa süreli kullanımı değil, devredilen departmanın yüksek kaliteli ve kesintisiz çalışmasını sağlayan uzun vadeli olarak kullanılmasıdır.

Sözleşmeyi hazırlarken, taraflar aşağıdaki bilgileri metne girmelidir:

Tarafların isimleri. Taraflar tüzel kişi olduklarından, kuruluşların adlarının yanı sıra onlar adına hareket eden kişilerin de belirtilmesi gerekir.
Sözleşme konusu. Sözleşmenin bu bölümünde, BT dış kaynak hizmetlerine nelerin dahil edileceğini listelemelisiniz.
Sözleşme süresi.
Bu durumda sırasıyla BT desteğini düşündüğümüz için, yüklenici işletmenin ticari sırrı olan verilere erişebilecektir. Bu nedenle, alınan bilgilerin ifşa edilmemesinin tartışılması tavsiye edilir.
Tarafların hak ve yükümlülükleri.
Sözleşme kapsamındaki yerleşimler.
Tartışmalı karar.
Mücbir sebep hallerinde yapılacak işlemler.
Diğer durumlar.
Sözleşmenin taraflarının adresleri ve imzaları.

BT dış kaynak hizmetleri

BT hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin sözleşmede, metnin kendisinde veya ekinde, yüklenici tarafından yerine getirilmesi gereken işlevlerin listelenmesi gerekir.

Aşağıdaki hizmetlerin yerine getirilmesi için bir BT hizmet sözleşmesi yapılabilir:

Kuruluşun web sitesinin desteklenmesi ve bakımı.
Bilgisayar donanım desteği.
Yazılım ürünlerinin kullanımı.
Ayrıca, bir BT dış kaynak kullanımı sözleşmesi, bilgisayarların Abone hizmetini içerebilir. Bu, en sık kullanılan üründür ve geniş bir hizmet yelpazesi sunar: ekipman kurulumundan eğitim personeline kadar.

hizmetlerin sağlanması için

Petersburg "__" ________ 20___

LLC "İLK HİZMET SAĞLAYICI", bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır, bir yandan Tüzük temelinde hareket eden Genel Müdür Sergei Arkadievich Klimov tarafından temsil edilir ve LLC "??????????", bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır, Temsil ettiği ?????????? diğer taraftan, ortak bir referansla, adı geçen Taraflar bu sözleşmeyi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) aşağıdaki şekilde imzalamışlardır:

SÖZLEŞME KONUSU

1.2 Yüklenici, bilgi teknolojisinin kullanımına ilişkin tavsiyelerde bulunabilir.

HİZMET MALİYETİ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

2.1. Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin toplam maliyeti şartnamede belirtilmiştir (Ek No. 1)

2.3. Müşteri'nin ek hizmet almak istemesi veya işbu Sözleşme'de yer almayan özel şartları yerine getirmesi halinde, hizmetlerin niteliği, ödeme bedeli ve hizmet süresi taraflarca karşılıklı mutabakatla tanzim edilerek kararlaştırılacaktır. bu Sözleşmeye ek bir Sözleşme.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Yüklenicinin hak ve yükümlülükleri:

3.1.1. Yüklenici, sağlanan hizmetlerin uygun kalitede olmasını sağlamayı taahhüt eder.

3.1.2. Yüklenici, Müşteri'nin talebi üzerine bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin tüm bilgileri;

3.1.3. Yüklenicinin hakkı vardır:

- Müşteriden gerekli tüm belgeleri talep etmek ve almak (yapılan iş eylemleri);

- Müşterinin rızasıyla, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin zamanında ve yüksek kalitede yerine getirilmesi amacıyla, Yüklenicinin eylemlerinden sorumlu olduğu herhangi bir gerçek ve tüzel kişiyi bu Sözleşmenin uygulanmasına dahil etmek Kendi;

- bu Sözleşme ile belirlenen şartlar dahilinde verilen hizmetler için ödeme talep etmek;

3.2.Müşterinin hak ve yükümlülükleri:

3.2.1. Müşteri, hizmetlerin teslimi ve kabulüne ilişkin koşullara bağlı olarak, bu Sözleşme ile belirlenen şekilde, süre içinde ve miktarda hizmetler için ödeme yapmayı taahhüt eder;

3.2.2. Müşteri, işbu Sözleşmenin konusuna ilişkin raporları, mektupları, sertifikaları ve diğer materyalleri Yükleniciden;

3.2.4. Müşteri, hizmetlerin sağlanması ile ilgili olarak Yükleniciden (Müşterinin talebi üzerine sözlü veya yazılı olarak) açıklama alma hakkına sahiptir.

TARAFLARIN SORUMLULUĞU

4.3 Yüklenici, Kullanıcı Adı ve Şifresinin kaybolması ve/veya ifşası nedeniyle Müşteri'nin uğrayacağı her türlü zarardan Müşteri'ye karşı sorumlu değildir.

4.4. Hak kaybı, ceza, para cezası veya faiz ödenmesi, tarafları bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten ve diğer tarafa verilen zararları tazmin etmekten kurtarmaz.

4.5. Müşterinin hizmet kalitesine ilişkin gerekçeli itirazları veya taleplerinin olmaması durumunda Müşteri tarafından 15 takvim gününden fazla ödeme gecikmesi durumunda, Yüklenici Müşteriden bir ceza ödemesini talep etme hakkına sahiptir. her günlük gecikme için bu Sözleşmenin 2.1.1 maddesi uyarınca hizmet maliyetinin %1'i, ancak ihlalin maliyetinin %30'undan fazla olmamalıdır.

4.6. Yüklenicinin veya Yüklenici tarafından işbu Sözleşme kapsamında hizmetlerin sağlanmasında veya işin ifasında yer alan üçüncü şahısların eylemlerinin sonucu olarak Müşteriye verilen herhangi bir zarardan Yüklenici mali olarak sorumludur.

4.7. Müşteri, Yüklenicinin yazılı izni olmaksızın bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için üçüncü bir kişiyi görevlendirirse, Yüklenici üçüncü kişilerin bu eylemlerinden kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

4.8. Bu Anlaşmanın şartlarının yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi durumunda, Taraflar, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre sorumlu olacaklardır.

MÜKEMMEL KUVVETİN KOŞULLARI

5.1. Taraflar, mücbir sebep hallerinden kaynaklanmışsa, bu şartlar işbu Sözleşmenin yürütülmesini etkiliyorsa, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesinden dolayı sorumluluktan muaftır.

TESLİMAT SİPARİŞİ VE HİZMET KABUL

6.3. Yüklenici yazılı itirazları kabul ederse, taraflar gerekli iyileştirmelerin bir listesini ve uygulama zamanlamasını içeren ikili bir Kanun hazırlarlar.

GİZLİLİK

7.1. Taraflar, Sözleşme'yi uygularken, birbirlerinin ticari sırlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklardır.

ikinci tarafça ifşa edilmeden önce yasal olarak elde edilmiş ve alıcı tarafından biliniyorsa;
bilgisayar geliştirme, süreç geliştirme, programlama alanındaki faaliyetlerini rutin olarak yürüten herhangi bir üçüncü kişi tarafından genel olarak bilinir veya yasal olarak kolayca elde edilebilir;
taraflardan biri tarafından herhangi bir kısıtlama olmaksızın herhangi bir üçüncü taraf, şirket veya yapının dikkatine sunulan;
Yüklenici tarafından sağlanan gizli bilgilere herhangi bir atıfta bulunulmaksızın bağımsız olarak hazırlanmış;
şu anda halka açıktır veya taraflardan biri tarafından üçüncü bir taraftan yasal olarak elde edilmiş olabilir.

7.5. Yüklenici, 29 Temmuz 2004 tarih ve 98-FZ sayılı "Ticari Sırlar Hakkında Federal Kanun" ile belirlenen durumlarda ve sadece resmi yazılı talepler temelinde bu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak alınan bilgileri ifşa etme hakkına sahiptir. (gereksinimleri) bu tür bilgileri talep etmeye yetkili devlet makamlarının veya Müşterinin zorunlu bildirimi ile mahkeme kararına dayanarak.

İDDİALAR. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜ

8.1. Müşteri, işbu Sözleşme uyarınca zaman çerçevesi içinde verilen hizmetlerin kalitesi ve zamanlaması ile ilgili olarak Yükleniciye talepte bulunabilir.

8.2. Bu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin tüm tartışmalı konular, Taraflar müzakere yoluyla çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır.

8.3. Anlaşmazlıkların ve anlaşmazlıkların müzakereler yoluyla çözülmemesi durumunda, anlaşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözümü, Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatında öngörülen şekilde St. Petersburg şehri ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesinde gerçekleştirilir.

SÖZLEŞME SÜRESİ

9.3. Taraflardan her biri, diğer Tarafa bir takvim ayı önceden haber vererek sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1. Taraflar, karşılıklı anlaşma ile belirtilen sürenin bitiminden önce bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE TAMAMLANMASI PROSEDÜRÜ

NİHAİ HÜKÜMLER

12.1. Bu Anlaşmanın tüm Ekleri onun ayrılmaz bir parçasıdır.

12.2. Bu Anlaşmanın imzalanmasından önceki müzakereler ve yazışmalar, imzalandığı tarihte yasal gücünü kaybeder.

12.3. İşbu Sözleşme ve ekleri, ek sözleşmeler, görüşler, tutanaklar, yazışmalar, talepler ve bu Sözleşme ile ilgili konulardaki diğer belgeler, Taraflarca faks veya e-posta yoluyla, zorunlu müteakip orijinallerin sağlanması şartıyla iletilebilir.

12.4. Taraflarca bu Sözleşme kapsamındaki belgelerin asıllarının (kopyalarının) devri, Kabul Senedi - Belgelerin Devri ile resmileştirilir.

12.5. Bu Sözleşme, eşit yasal güce sahip iki nüsha halinde, tarafların her biri için bir orijinal nüsha olarak imzalanmıştır.

12.6. Adres, banka ve diğer bilgilerin değişmesi halinde taraflar bunu derhal birbirlerine bildirirler.

12.7. Bu Anlaşmada öngörülmeyen diğer tüm hususlarda, taraflara Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı rehberlik eder.

Rekabet, pazarı geliştiren bir faktördür. V modern koşullar Sürekli mücadele içinde, yalnızca işletmelerinin maliyetlerini mümkün olduğu kadar optimize edebilen işadamları, üretime veya itibara zarar vermeden başarıya ulaşmayı başarır. Ek maliyetleri düşürmenin yollarından biri de dış kaynak şirketleri ile işbirliği yapmaktır.

Örneğin, bir şirketin kendi muhasebeci kadrosu olduğunda, bu pahalı ve zahmetlidir: her birine düzenli bir maaş ödenmesi, bir yer güvence altına alınması, sürekli ekipman değiştirilmesi, nitelik düzeyinin izlenmesi ve vergi ödemesi gerekir. Bu nedenle, muhasebe belgelerini tutmak için piyasaya hizmet sunan uzmanlaşmış bir şirkete başvurmak genellikle daha karlı.

Bu belge nedir

Böyle bir anlaşmanın anlamı bu tür hizmetlerde uzmanlaşmış bir şirkete herhangi bir sorumluluğun devri... Bu, işletmenin fonlarını kurtarmak için yapılır ve kendi personelini koruma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ülkemizde bu, yaygınlaşmasına rağmen nispeten yeni bir olgudur. Firmanın temel olmayan bir takım faaliyetlerini bu konuda profesyonel olarak uzmanlaşmış kişilere devrederek, birçok avantaj elde edebilirsiniz:

üretim dışı maliyetlerin azaltılması;
kaynak, zaman tasarrufu (hata yapmadan yeni çalışanları bulmak, eğitmek ve uygun şekilde kaydetmek zor olabilir).

Uygulama için üçüncü taraf bir şirkete ek işlevler göndererek, firma, Görevin doğru ve zamanında tamamlanması için... Sonuç olarak, taşeronlar çoğunlukla kendi işleriyle uğraşan profesyonellerdir. iş yeri ve yazılımların yanı sıra profesyoneller de son derece niteliklidir. Dış kaynak kullanımı şirket yöneticileri yetiştirmekle ilgileniyor profesyonel seviye onların çalışanları.

Dış kaynak kullanımı ilkesi basittir – bir kişi bir dış kaynak şirketinin kadrosunda müşteri kuruluşundan bir atama alan . Bir firmada çalışırken, üstlerine tabi olurken aynı anda diğerine yardım eder. Sonuç olarak, işlevleri bir dereceye kadar iki taraf tarafından kontrol edilir - müşteri ve işveren.

Mevzuat, hizmet yelpazesini gösterecek açık bir kurallar listesi düzenlememektedir, Dış kaynak kullanımı sözleşmesi kapsamında yürütülmesine izin verilen... Tipik olarak bunlar, programlama, tasarım geliştirme, çeşitli BT hizmetleri, muhasebe, binaların temizliği ve güvenliği, müzakerelerin, toplantıların, etkinliklerin ve ikramların düzenlenmesi gibi iş türlerini içerir. yardımcı olur şirketin tüm güçlerini ana görevine yoğunlaştırmak yönetimi küçük yardımcı süreçleri kontrol etmeye zorlamadan.

Bazı girişimciler muhasebelerini başkalarının çalışanlarının eline kolayca aktarır, diğerleri çok güvensizdir ve henüz böyle bir adım atmaya hazır değildir, çünkü her işadamı açıkça çalışmak ve tüm bilgileri tam olarak yansıtmak istemez. nakit akışlarışirket. Seçim çok bireyseldir ve işverenin itibarına ve bu organizasyona duyulan güvene bağlıdır.

Kanun kapsamında sağlanan izin verilen hizmet türleri

Şirketler tarafından dışarıdan sağlanan birçok faaliyet vardır.- bunların hepsi kuruluş için gerekli olmayan işlevlerdir. Bunlar çoğunlukla şunları içerir:

muhasebe- Muhasebe belgelerinin hazırlanmasının başka bir şirkete devredilmesi, en popüler dış kaynak hizmeti türüdür. Bu doğrultuda, birkaç şube öne çıkıyor: kağıt raporların hazırlanması, hesaplı / hesapsız tam hizmet. Bu hizmet özellikle küçük şirketler arasında talep görmektedir. Personelinin kendisi muhasebeci tutamayacak kadar büyük değil ve başkan kendi başına rapor hazırlayamıyor, çok zaman ve çaba gerektiriyor;
Bilgi Teknolojileri endüstrisi. Yine, her şey temel tasarruflarla ilgili. Ofis ekipmanlarının bakımı, web siteleri geliştirmek veya ek yazılımlar yüklemek için ayrı bir çalışan kiralamak karlı değildir. Bu tür ihtiyaçlar için dış kaynak hizmetlerinden yararlanılır;
yasal yardım. Profesyonel avukatlar, bir müşteri için çalışabilir, vergi ve idari ihtilaflar, karşı taraflarla yapılan anlaşmalar ile ilgili tüm yasal konularda ona eşlik edebilir. Çoğu küçük işletmede, bir avukat için neredeyse hiç iş yoktur, bu nedenle böyle bir çalışana tam maaş ödemek mantıklı değildir, bir süre için bir uzman kiralamak çok daha kolaydır;
lojistik hizmetler- bu alan işletmenin sağlanması, ulaşım işlevinin yerine getirilmesi ile ilgilidir. Bu, şirketin bazen kargo taşıması gerekiyorsa ve kendi nakliyesini satın almak ve sürücüleri işe almak karlı değilse gereklidir.

Şirket personelinin küçük olduğu bir durumda ve cironun çekirdek olmayan uzmanların kadroda tutulmasına izin vermediği durumlarda taşeronlara başvurmak faydalıdır. Örneğin, bir muhasebecinin veya sistem yöneticisinin hizmetlerine her gün ihtiyaç duyulmuyorsa, bu hizmetleri devralacak bir dış kaynak şirketi ile anlaşma yapmak daha karlı olur.

Sözleşmenin genel hükümleri

Mevzuat gerçeğiyle başlayalım. dış kaynak hizmetleri için özel düzenleme önlemleri sağlamaz... Sözleşme, işlemi kontrol eden tek belgedir.

Mevcut yasal uygulamaya göre tüm sözleşmeler aşağıdaki noktaları içermelidir:

her iki taraf için anlaşmanın uygulanmasına ilişkin koşullar;
sağlanan hizmetlerin en ayrıntılı açıklaması;
imza içermelidir memurlar bunu yapma hakkına sahip olanlar (müdür, müdür yardımcısı vb.);
Yanlış anlaşılmaları önlemek için yapılan işlemler kayıt altına alınmalıdır.

Örnek belge

Anlaşma aşağıdaki bölümleri içerir:

Şirketlerin adlarını, sözleşmeyi imzalayanların adlarını ve bunu yapma esaslarını açıklayan bir giriş.
Sözleşmenin konusu - bu bölüm, dış kaynak şirketine devredilen hizmetleri listeler.
İşin hacmi ve maliyeti. Bu bölüm özel dikkat gerektirir. İşverene hangi belirli işlevlerin ve ne ölçüde devredildiğini, bunun için hangi ödemeyi alacağını belirtmek çok önemlidir.
Tarafların hak ve yükümlülükleri.
Yapılan işi izleme prosedürü.
Şirketlerin sorumluluğu - bölüm, işin teslimi veya kabul edilemez kalitede hizmetlerin devri için son tarihlerin göz ardı edilmesi sorumluluğunu belirtir, cezaların ve cezaların tam miktarını açıklar.
Olası bir uyuşmazlığın çözümü - madde, anlaşmazlıkları çözmek için mahkeme öncesi prosedürü hakkında bilgi içerir, bir uzlaşmaya varılamazsa sürecin hangi durumda dikkate alınacağını açıklar.
Zamanlama - anlaşmanın şartlarından bahsediyoruz. Genellikle uzatma ihtimali ile 12 ay olarak sonuçlandırılır.
Sözleşmeyi düzeltme veya feshetme prosedürü. Bu yapım süreciyle ilgili ek koşullar, hizmetler veya talepler veya ilişkiyi koparma.
Diğer koşullar - şirketlerin önemli gördüğü diğer tüm noktalar burada tartışılmaktadır.
Gereklilikler, firmaların mühürleri ve yetkililerin imzaları.

İmza için öneriler. Bakılacak şey

Dikkat edilmesi gereken ilk şey gizlilik... Bu, resmi ve ticari sırların gözetilmesinin yanı sıra, işveren tarafından tanınacak olan ilgili tüm çalışanların anonimliğidir. Bu konuda iyi bir ortak firma seçimi ve buna karşılık gelen şartların sözleşmeye yansıtılması büyük önem taşımaktadır.

Hizmet sözleşmesi mutlaka işverenin çalışanlarının mesleki deneyimlerinin nitelikleri ile ilgili bir takım gereksinimleri içerir. müşterinin sorunlarının çözümüne dahil etmeyi amaçladığı kişidir. Bu, bir sözleşmenin sağlanması için gerçekten gerekliyse, iş gücü, komşu ülkelerden insanlar sağlarken dahil.

Vergi risklerini azaltmak için, hizmet sunumuna ilişkin belgenin uygun olan her şeyi içermesi tavsiye edilir. risk sigortası talepleri kanunla sağlanır. Sözleşmenin konusu, hizmet sağlama prosedürü, şartlar ve diğer şeylerden bahsediyoruz. Ayrıca, tüm noktalar, yanlışlıklar olmadan, mümkün olduğunca somut bir şekilde formüle edilmelidir, çünkü bu, mahkeme işlemlerinde tartışmalı noktalar haline gelebilir. Belgenin metni Vergi Kanunu terminolojisini kullanmalıdır.

Anlaşmanın bileşimi mutlaka doğru olanı sağlar belgelemek tartışılacak tüm hizmetlerden: faturalar, çalışma kağıtları ve imzalar... Özellikle dikkat edilir Teslim edilen işin kalitesi ve tüm son teslim tarihlerine uygunluk sorumluluğu.

Belge, işveren tarafından görevlerinin uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi sonucunda müşterinin aldığı kayıplar için tazminat seçeneğini açıklamalıdır. Özel sorumluluğu maddi biçimde belirtir: hasar veya para cezaları için tazminat.

Videoda ilginç ve kullanışlı bilgi Dış kaynak kullanımının ne olduğu ve bu iş aracının nasıl etkin bir şekilde kullanılacağı hakkında.

DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ No. ___ Tambov "___" ___ 20 ___ Bireysel girişimci Alekseevsky Aleksandr Alekseevich, bundan böyle Yüklenici olarak anılacaktır, Alekseevskiy Aleksandr Alekseevich tarafından temsil edilen, 77 No. diğer taraftan, bundan böyle Taraflar olarak anılacaktır, bu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir. 1. Sözleşmenin Konusu 1.1. Ücretli hizmetlerin sağlanmasına ilişkin sözleşme kapsamında, Yüklenici, bundan böyle "Hizmetler" olarak anılacak olan bu sözleşmenin Ek 1'inde belirtilen hizmetleri sağlamayı ve Müşteri bu Hizmetler için ödeme yapmayı taahhüt eder. 1.2. Hizmetlere ilişkin kabul belgesinin Müşteri veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmasından sonra Hizmetler verilmiş sayılır. 2. Tarafların hak ve yükümlülükleri 2.1. Yüklenici: 2.1.1. Müşterinin bulunduğu yerde bu sözleşmenin Ek 1'inde sağlanan Hizmetleri sağlar: ___. 2.1.2. Yüklenici, Müşterinin taleplerini yerine getirmek için gereken uzman sayısını bağımsız olarak belirler. 2.1.3. Müşteriye, sözleşmenin tamamı boyunca her gün 9:00 - 18:00 saatleri arasında kalifiye bir uzman sağlar. 2.1.4. Gerekirse ve Müşteri ile anlaşarak, Yüklenici, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için üçüncü şahısları görevlendirme hakkına sahiptir. 2.2. Müşteri: 2.2.1. Yüklenicinin hizmetleri için bu sözleşmenin Ek 1'inde belirtilen miktar ve koşullarda ödeme yapar. 2.2.2. Yükleniciye sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli belge ve sertifikaları sağlar. 2.2.3. Yüklenicinin uzmanlarına bilgisayar ekipmanına ücretsiz erişim sağlar. 2.2.4. Kabul belgesini imzalamak veya gerekçeli itirazlarını Yükleniciye bildirmekle yükümlüdür. 2.2.5. Müşteri, kurulan lisanslamadan sorumludur. yazılım ... 3. Verilen hizmetlerin teslimi ve kabulü için prosedür 3.1. Yüklenici her ayın sonunda kabul belgesini Müşteri'ye sunar. 3.2. Kanun şunları gösterir: - verilen hizmetlerin adı; - hizmet sağlama tarihi; 3.3. Tarafların belirtmeyi gerekli gördüğü diğer bilgiler kanunda yer alabilir. 4. Yüklenicinin hizmetleri için ödeme tutarı ve prosedürü 4.1. Yüklenici tarafından bu sözleşmenin Ek 1'i uyarınca verilen hizmetler için Müşteri, Yükleniciye aylık ___ ruble transfer eder. 4.2 Verilen hizmetlere ilişkin ödemeler, Müşteri tarafından kabul belgesinin imzalandığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde Yüklenici hesabına aktarılarak yapılır. 4.3. Madde 4.1'de belirtilen Yüklenici hizmetlerinin bedeli, bu sözleşmenin tüm süresi için belirlenir ve Müşteri'nin bildirimi ile yılda bir defadan fazla değiştirilemez. 5. Sözleşmenin Süresi 5.1. Yüklenici, bu sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren bir gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye başlar. 5.2. Bu anlaşma belirsiz bir süre için akdedilmiştir ve imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer. 5.3. Hizmet Sözleşmesi, tarafların her biri tarafından diğer tarafa bir hafta önceden bildirilmek suretiyle feshedilebilir. 6. Diğer koşullar 6.1. Sözleşme, tarafların mutabakatı ile değiştirilebilir ve tamamlanabilir. 6.2. Ek 1, bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. 6.3. Tarafların sorumluluğu, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre belirlenir. 6.4. Bu Sözleşme, Tarafların her biri için birer nüsha olmak üzere aynı yasal güce sahip iki nüsha olarak düzenlenmiştir. 6.5. Bu sözleşmeden ve bu sözleşmeden doğan tüm ihtilaflar taraflarca müzakere yoluyla çözülecektir. Taraflar müzakereler sırasında anlaşmaya varamazlarsa, uyuşmazlık tahkim mahkemesinin değerlendirmesine tabidir. 7. Tarafların yeri, detayları ve imzaları Yüklenici Müşteri Bireysel girişimci Alekseevsky Aleksandr Alekseevich Yasal adres: 115135, Moskova, st. Sadovnicheskaya, 53, askeri birlik Posta adresi: 392018, Tambov, st. Shirokaya, 53, daire. 3 INN: 770501619003 OGRNIP: 310774608500158 Banka: OJSC AKB AVANGARD Cari hesap: 40802810726100002701 hesap numarası 30101810000000000201 BIK: 044525201 Bireysel girişimci _______________ / Alekseevsky A.A. / (imza) (M. _________________ / ________________ / (imzanın çözülmesi) (M. Bireysel girişimci Alekseevskiy Aleksandr Alekseevich 115135, St. Moskova, st. Sadovnicheskaya, 53, birim _________ (Alekseevsky A.A) ________________________ () M.P. M.P. Hizmetlerin sağlanması için örnek sözleşme 3 üzerinden 3

Bilgisayar bakımı için dış kaynak kullanımı sözleşmesi. Bilgi Teknolojisi Hizmetleri Sözleşmesi

hizmetlerin sağlanması için

hizmetlerin sağlanması için

Bu belge nedir

Kanun kapsamında sağlanan izin verilen hizmet türleri

Sözleşmenin genel hükümleri

Örnek belge

İmza için öneriler. Bakılacak şey

Popüler