Pogodba za izvedbo del na zasnovi in ​​postavitvi razstavnega prostora. Pogodba za izvedbo del na zasnovi in ​​postavitvi razstavnega prostora Pravni naslovi in ​​podatki strank

POGODBA N ____
za projektantska in inštalacijska dela
razstavna stojnica
G. _________
"___"_______ _____ G.
____________, v nadaljnjem besedilu __ "Naročnik", ki ga zastopa _______________, ki deluje ___ na podlagi _____________, po eni strani, in ________________, v nadaljnjem besedilu __ "Izvajalec", ki ga zastopa ______, ki deluje ___ na podlagi _______________ pa so sklenili to pogodbo o naslednjem:
1. PREDMET POGODBE
1.1. Naročnik naroči, izvajalec pa se zavezuje, da bo izvedel montažo razstavnega prostora s tlorisno površino _________ m2. m, na razstavi _________________, ki bo potekala od "___" _______ _____ do "___" _______ ____ v ____________ na ulici. __________, ______ v _______________, kot tudi demontaža stojnice na koncu zgornje razstave.
1.2. Stranka se zavezuje sprejeti in plačati opravljeno delo.
2. OBVEZNOSTI STRANK
2.1. Izvajalec se v skladu s točko 1.1 zavezuje, da bo izvedel naslednja dela:
- izdelati idejno zasnovo po tehnični nalogi naročnika z vezavo razstavnega prostora na mesto na razstavi;
- nakup potrebnega premoženja in materiala;
- izvedemo montažo zgornjega stojala na ključ z lastno opremo;
- umetniško okrasite stojnico v skladu z dogovorjenim projektom in originalno postavitvijo;
- oddaja nepremičnine in materiala naročniku za čas trajanja razstave po predračunu;
- predati stojalo naročniku z izvedbo vseh njegovih pripomb najkasneje do _______ ur "__" _______ ___;
- demontaža stojnice po koncu razstave s pravočasno odstranitvijo sestavnih delov stojnice v rokih, ki jih določijo organizatorji razstave;
- na naročnika na njegovo zahtevo prenesti v last vse nepremičnine in materiale, razen tistih, ki jih je izvajalec dal v najem v skladu s predračunom, priloženim tej pogodbi.
2.2. Stranka se v skladu s točko 1.1 zavezuje:
- izvajalcu zagotoviti vse potrebne informacije za povezavo razstavnega prostora in dekoracije;
- naročite in zagotovite izvajalcu razstavno površino ______ kvadratnih metrov. m za izvedbo montažnih in demontažnih del v rokih, ki jih določijo organizatorji razstave;
- naročilo in plačilo priključka električne energije, vodovoda in telefonske inštalacije stojnice pri organizatorjih razstave;
- najkasneje ____ ur pred odprtjem razstave izrazijo svoje pripombe na izgled stojnice in, če jih ni, sprejmejo stojnico za montažo eksponatov, kar je potrjeno z ustreznim aktom;
- pravočasno plačati delo izvajalca v rokih, določenih s to pogodbo;
- v primeru spremembe odobrenega projekta razstavnega prostora med inštalacijskimi deli plačati dvojno tarifo za dodatne storitve po obstoječem ceniku izvajalca, če ustrezne spremembe v projektu pomenijo potrebo po predelavi že vgrajenega deli stojala.
3. STROŠKI DEL
3.1. Cena gradenj in storitev, dogovorjena v točki 2.1 te pogodbe, je _____________, vključno z DDV.
Stroški posamezne vrste del in storitev so navedeni v predračunu.
Zgornji znesek te pogodbe je fiksni znesek, ki vključuje plačilo izvajalca, stroške potrošnega materiala, druge stroške izvajalca po tej pogodbi, stroške najema nepremičnine, ki jo zagotovi izvajalec, itd. stroški.
Plačilo se izvede v rubljih na podlagi računa izvajalca po veljavnem menjalnem tečaju Centralne banke Ruske federacije na dan izdajanja računa.
3.2. Plačilo zneska, določenega v točki 3.1 te pogodbe, izvaja izvajalec v dveh plačilih po naslednjem vrstnem redu:
3.2.1. ____% zneska - v __ bančnih dneh od dneva sklenitve te pogodbe.
3.2.2. Preostali __% celotnega zneska te pogodbe - v roku ___ bančnih dni od dneva, ko pogodbeni stranki podpišeta akt o prevzemu opravljenih del in storitev.
4. ODGOVORNOSTI STRANK
4.1. V primeru kršitve plačilnih pogojev (glej klavzulo 3.2) po krivdi naročnika (razen okoliščin višje sile) naročnik plača izvajalcu kazen (kazni) v višini _____% zneska te pogodbe za vsak dan zamude.
4.2. V primeru neizpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi s strani izvajalca, t.j. v primeru odsotnosti ustrezno oblikovane razstavne stojnice ob uradni otvoritvi razstave zaradi krivde izvajalca (razen okoliščin višje sile), izvajalec vrne znesek, ki ga je naročnik vplačal, na svoj račun v roku ____ bančnih dni od dneva, ko je naročnik Stranka je izvajalcu vložila ustrezen zahtevek in ta pogodba je odpovedana. V primeru zamude pri izpolnitvi tega pogoja izvajalec plača globo (penal) v višini ____ % akontacije za vsak dan zamude.
Hkrati, če se naročnik razstave ne udeleži po krivdi izvajalca, bo izvajalec naročniku dolžan plačati globo v višini ___________.
4.3. Za kršitev pogojev za demontažo stojnice po koncu razstave in pravočasno odstranitev sestavnih delov stojnice ter drugega materiala in premoženja v rokih, ki jih določijo organizatorji razstave, odgovarja izvajalec in naročniku plača globo. v višini _________________.
5. VEČJA SILA
5.1. Stranki sta oproščeni odgovornosti za delno ali popolno neizpolnitev obveznosti po pogodbi, če je to neizpolnitev posledica okoliščin višje sile in/ali njihovih posledic (v nadaljnjem besedilu "višja sila"), pod pogojem, da so te okoliščine nastale po sklenitev pogodbe in neposredno vplivala na izpolnjevanje svojih obveznosti s strani strank.
5.2. Kot višja sila po tej pogodbi se priznavajo naslednji dogodki: požar, poplava, potres in druge naravne nesreče, epidemije, sovražnosti in regulativna navodila državnih organov, ki so zavezujoča za vsaj eno od strank, ki jih pogodbenici nista mogli niti predvideti niti preprečiti. z vsemi, ki so na voljo z razumnimi ukrepi.
5.3. V primeru nastopa višje sile, pa tudi ob izteku njene veljavnosti, je stranka, na katero te okoliščine vplivajo na izpolnjevanje obveznosti, dolžna v treh dneh poslati drugi stranki ustrezno pisno obvestilo, sicer ne bo ima pravico sklicevati se na višjo silo kot okoliščine, ki ga oprostijo odgovornosti za kršitev te pogodbe.
5.4. Ustrezen dokaz o obstoju okoliščin višje sile in njihovem trajanju bodo ustrezna potrdila državnih organov.
6. REŠEVANJE SPOROV
6.1. V primeru sporov med strankama med izvajanjem te pogodbe, bosta stranki sprejeli vse ukrepe, da jih rešita s pogajanji, v kolikor pa dogovora ne bo, pa bo spor predložen arbitražnemu sodišču v _________ na način, določen z zakon.
7. DRUGI POGOJI
7.1. V vseh drugih pogledih, ki niso predvideni s to pogodbo, se stranki ravnata po veljavni zakonodaji Ruske federacije.
7.1. Pogodbenici se zavezujeta, da se bosta nemudoma obveščali o morebitnih težavah, ki bi lahko povzročile neizpolnjevanje določenih pogojev tega sporazuma, da bi se dogovorili in sprejeli potrebne ukrepe.
7.2. Vsa komercialna, projektna in tehnična dokumentacija, ki jo naročnik prenese izvajalcu ali jo sestavi izvajalec v dogovoru z naročnikom in je potrebna za opravljanje gradenj in storitev, je dodatek k tej pogodbi in vse spremembe v njej lahko izvaja le medsebojni dogovor strank.
7.3. Oprema in nepremičnine, ki jih je izvajalec kupil v skladu s to pogodbo, so last naročnika, razen tistega, ki je bil po predračunu oddan naročniku v najem.
7.4. Naročnik ima pravico, da na najetih površinah stojnice po lastni presoji postavi reklame, blagovne znamke in druge informacije, pod pogojem, da jih po koncu razstave sam odstrani, ne da bi pri tem poškodoval razstavno opremo.
Dovoljeni načini postavljanja oglasov, blagovnih znamk in drugih informacij na površinah stojnice so predhodno pisno dogovorjeni z izvajalcem.
7.5. V primeru poškodbe ali izgube zakupljene razstavne lastnine v celoti ali v katerem koli delu med razstavo, naročnik plača izvajalcu kazen v višini celotnega stroška poškodovane ali izgubljene opreme.
8. PODROBNOSTI O STRANKAH
Izvajalec: Stranka:
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
PODPISI STRANKOV:
Od naročnika: Od izvajalca:
________________________ ________________________
(položaj) (položaj)
______________/_________ ______________/_________
(Polno ime, podpis) (Polno ime, podpis)
M.P. M.P.

Vzorec pogodbe o najemu stojnice za čas trajanja razstave objavljeno spodaj.

SPORAZUM št. __

najem razstavnega prostora

_______________ "___"_______ 201_

Imenujemo __ inv nadaljnjem besedilu "organizator",

razkritje ________ ______________________________________, tok

temelji _______________________, ena stranin ________________________________,

(Lista, predpisi) (ime podjetja, organizacije)

ime__ v v nadaljnjem besedilu "udeleženec", ki ga zastopa ___________________________________, tok

(položaj, priimek, ime, patronim)

temelji ______________________, na drugi straniso sklenili to pogodbo

(Lista, predpisi)

o naslednjem:

1. Organizator zagotovi razstavljavcu za čas trajanja razstave ______________ proti plačilu stojnico št. _____ s površino _____ kv. m, opremljeno na ključ. Komplet stojala standardne konfiguracije sestavljajo: konstrukcije in pohištvo. Organizator razstavljavcu zagotavlja napajanje, razsvetljavo, ogrevanje, prezračevanje, čiščenje stojnic; objavlja podatke o udeležencu v katalogu razstave v medsebojno dogovorjenih količinah.

2. Udeleženec se zavezuje, da bo v ____ dneh od dneva podpisa te pogodbe plačal stroške najema stojnice na podlagi stroška 1 m2. m v višini ____________, v skupnem znesku ____________ rubljev.

3. V primeru pisne zavrnitve udeleženca sodelovanja na razstavi, organizator zadrži ___ % zneska najemnine, določenega v tej pogodbi, če je zavrnitev sledila pred »___« _______ _____, in __ % - po določeno obdobje.

4. Če udeleženec ne upošteva plačilnih pogojev, določenih s to pogodbo, ima organizator pravico, da na lastno pobudo odpove to pogodbo.

5. Uvoz opreme se izvede _______ pred začetkom razstave, izvoz pa na dan njenega zaključka. Če razstavljavec ne upošteva rokov za odstranitev razstavne opreme, bremenijo organizatorja stroške hrambe opreme.

6. Razstavljavec podnevi samostojno varuje opremo stojnice. Organizator organizira prenos in prevzem stojne opreme za varovanje od ___ do ___ (nočni čas), udeležencu pa tudi pomaga pri zavarovanju njegovih eksponatov in opreme.

7. Pri postavitvi ali prenovi stojnice se razstavljavec zavezuje, da ne bo uporabljal barv, lepil ali drugih snovi, ki bi lahko poškodovala gradbene materiale, uporabljene pri postavitvi razstave. Stroške organizatorja za obnovo objektov in pohištva, katerih poškodba je nastala po krivdi udeleženca, krije slednji.

8. Udeleženec se zavezuje, da dodeljenega razstavnega prostora ne bo posredoval tretjim osebam, ki niso pogodbenice te pogodbe, in teh oseb tudi ne bo oglaševal.

9. Če udeleženec ne zasede dodeljenega prostora do ___ ur na dan odprtja razstave, ga ima organizator pravico uporabiti po lastni presoji, kar udeleženca ne oprosti plačila celotnega zneska navedene najemnine. v tem sporazumu.

10. Pogoji te pogodbe se lahko spremenijo ali dopolnijo s pisnim dogovorom strank.

11. Spori, ki nastanejo pod pogoji izvajanja te pogodbe, se rešujejo na način, predpisan z zakonom.

stojnica med razstavo pri osebi , ki deluje na podlagi , v nadaljnjem besedilu " Organizator«, na eni strani in v osebi, ki deluje na podlagi , v nadaljnjem besedilu » udeleženec«, po drugi strani, v nadaljnjem besedilu »Stranki«, sta sklenili ta sporazum, v nadaljevanju » Pogodba" o naslednjem:

1. ORGANIZATOR zagotavlja UDELEŽENCU za čas trajanja razstave (»2020«) stojnico št.m2 in objavlja podatke UDELEŽENCA v katalogu razstave v medsebojno dogovorjenih količinah.
2. UDELEŽENEC se zavezuje, da bo v dneh od dneva podpisa s strani Upravljavca te pogodbe plačal stroške najema stojnice, ki temelji na strošku 1 m2. v znesku rubljev za skupni znesek rubljev, vključno z vsemi davki.
3. V primeru pisne zavrnitve UDELEŽENCA sodelovanja na razstavi si ORGANIZATOR zadrži % najemnine, določene v tej pogodbi, če je zavrnitev sledila pred »« 2020, in % po določenem roku.
4. Če UDELEŽENEC ne spoštuje plačilnih pogojev, določenih s to pogodbo, ima ORGANIZATOR pravico, da na lastno pobudo odpove to pogodbo.
5. Uvoz opreme se izvede pred začetkom razstave, izvoz pa na dan njenega zaključka. V kolikor UDELEŽEN ne spoštuje rokov za odstranitev razstavne opreme, so stroški UPRAVLJALCA za hrambo opreme na stroške UDELEŽENCA.
6. UDELEŽEN se zavezuje, da ne bo imel nikakršnih zahtevkov do ORGANIZATORJA v primeru poškodbe njegovih uradnih zastopnikov, pa tudi v zvezi z morebitno izgubo, krajo in poškodbo opreme. ORGANIZATOR organizira prenos in prevzem opreme stojnic pod varovanjem organov pregona od do naslednjega dne ter pomaga UDELEŽENCU pri zavarovanju njegovih eksponatov in opreme.
7. Udeleženec se pri lastni ureditvi stojnice ali njenem dokončanju zavezuje, da ne bo uporabljal barv, lepil in drugih snovi, ki lahko poškodujejo gradbene materiale, uporabljene pri postavitvi razstave. Stroške ORGANIZATORJA za obnovo objektov in pohištva, katerih poškodba je nastala po krivdi UDELEŽENCA, krije slednji.
8. UDELEŽEN se zavezuje, da dodeljenega razstavnega prostora ne bo zagotavljal organizacijam, ki niso pogodbenice te pogodbe, in tudi ne bo oglaševal teh organizacij.
9. Če UDELEŽENEC ne zasede dodeljenega prostora pred dnevom odprtja razstave, ga ima ORGANIZATOR pravico uporabljati po lastni presoji, kar UDELEŽENCA ne odvezuje plačila celotnega zneska najemnine, določenega v tej pogodbi.
10. Pogoji te pogodbe se lahko spremenijo ali dopolnijo s pisnim dogovorom strank.
11. Spori, ki nastanejo pod pogoji izvajanja te pogodbe, se rešujejo na način, predpisan z zakonom.

stojnica med razstavo pri osebi , ki deluje na podlagi , v nadaljnjem besedilu " Organizator«, na eni strani in v osebi, ki deluje na podlagi , v nadaljnjem besedilu » udeleženec«, po drugi strani, v nadaljnjem besedilu »Stranki«, sta sklenili ta sporazum, v nadaljevanju » Pogodba" o naslednjem:

1. ORGANIZATOR zagotavlja UDELEŽENCU za čas trajanja razstave (»2020«) stojnico št.m2 in objavlja podatke UDELEŽENCA v katalogu razstave v medsebojno dogovorjenih količinah.
2. UDELEŽENEC se zavezuje, da bo v dneh od dneva podpisa s strani Upravljavca te pogodbe plačal stroške najema stojnice, ki temelji na strošku 1 m2. v znesku rubljev za skupni znesek rubljev, vključno z vsemi davki.
3. V primeru pisne zavrnitve UDELEŽENCA sodelovanja na razstavi si ORGANIZATOR zadrži % najemnine, določene v tej pogodbi, če je zavrnitev sledila pred »« 2020, in % po določenem roku.
4. Če UDELEŽENEC ne spoštuje plačilnih pogojev, določenih s to pogodbo, ima ORGANIZATOR pravico, da na lastno pobudo odpove to pogodbo.
5. Uvoz opreme se izvede pred začetkom razstave, izvoz pa na dan njenega zaključka. V kolikor UDELEŽEN ne spoštuje rokov za odstranitev razstavne opreme, so stroški UPRAVLJALCA za hrambo opreme na stroške UDELEŽENCA.
6. UDELEŽEN se zavezuje, da ne bo imel nikakršnih zahtevkov do ORGANIZATORJA v primeru poškodbe njegovih uradnih zastopnikov, pa tudi v zvezi z morebitno izgubo, krajo in poškodbo opreme. ORGANIZATOR organizira prenos in prevzem opreme stojnic pod varovanjem organov pregona od do naslednjega dne ter pomaga UDELEŽENCU pri zavarovanju njegovih eksponatov in opreme.
7. Udeleženec se pri lastni ureditvi stojnice ali njenem dokončanju zavezuje, da ne bo uporabljal barv, lepil in drugih snovi, ki lahko poškodujejo gradbene materiale, uporabljene pri postavitvi razstave. Stroške ORGANIZATORJA za obnovo objektov in pohištva, katerih poškodba je nastala po krivdi UDELEŽENCA, krije slednji.
8. UDELEŽEN se zavezuje, da dodeljenega razstavnega prostora ne bo zagotavljal organizacijam, ki niso pogodbenice te pogodbe, in tudi ne bo oglaševal teh organizacij.
9. Če UDELEŽENEC ne zasede dodeljenega prostora pred dnevom odprtja razstave, ga ima ORGANIZATOR pravico uporabljati po lastni presoji, kar UDELEŽENCA ne odvezuje plačila celotnega zneska najemnine, določenega v tej pogodbi.
10. Pogoji te pogodbe se lahko spremenijo ali dopolnijo s pisnim dogovorom strank.
11. Spori, ki nastanejo pod pogoji izvajanja te pogodbe, se rešujejo na način, predpisan z zakonom.

G. ______________

"___"________ ___ G.

____________________________, v nadaljnjem besedilu __ "Stranka", ki jo zastopa (ime ali polno ime) ___________________, ki deluje ___ na podlagi ___________________________, (položaj, polno ime) (Lista, uredba, pooblastilo ali potni list) po eni strani , in ________________________________, v nadaljnjem besedilu __ (ime ali polno ime) "Izvajalec", ki ga zastopa ___________________________, ki deluje ___ na podlagi (položaj, polno ime) ________________________________________________, sta po drugi strani sklenila (Lista, predpisi, pooblastilo odvetnika ali potnega lista) te pogodbe, kot sledi:

1. PREDMET POGODBE

1.1. Izvajalec se zavezuje, da bo v skladu z naročilom naročnika (Dodatek N __ k tej pogodbi) izvedel postavitev razstavnega prostora s tlorisno površino ______ m2. m na razstavi ____________, ki bo potekala od "___" ________ ___ do "___" _______ ___ v ____________ na ul. __________, _____ v _____________, kot tudi razstavljanje stojnice na koncu zgornje razstave.

1.2. Stranka se zavezuje sprejeti in plačati opravljeno delo.

1.3. Dela se izvajajo na kraju razstave, določenem v točki 1.1 te pogodbe.

2. OBVEZNOSTI STRANK

2.1. Izvajalec se v skladu s točko 1.1 zavezuje, da bo izvedel naslednja dela:

Izdelava osnutka zasnove razstavne stojnice po naročilu stranke;

Nakup nepremičnine: _________________, materiali: _____________________;

Izvedba postavitve razstavnega prostora z lastno opremo;

Umetniško okrasite razstavno stojnico v skladu z dogovorjeno nalogo naročnika in originalno postavitvijo;

Predajte razstavno stojnico naročniku najkasneje do ______ ur "___" _________ ___;

Razstavo razstaviti po koncu razstave v roku _______ od trenutka njenega zaključka.

Izvajalec se zavezuje, da bo z deli začel najkasneje ______ od dneva prejema naročila naročnika. Nakup materialov, potrebnih za izvajanje te pogodbe, kot tudi izdelava osnutka zasnove razstavne stojnice s strani izvajalca se mora zaključiti najkasneje do "___" ________ ___ Montaža in oblikovanje razstavnega prostora morata biti končana. s strani izvajalca najkasneje do "___" ________ ___.

Dela, navedena v tem odstavku, se izvajalec zavezuje izvesti v roku, dogovorjenem z naročnikom in določenem v urniku dela (Priloga N __), ki je sestavni del te pogodbe.

2.2. Stranka se v skladu s točko 1.1 zavezuje:

Najkasneje _______ od trenutka, ko pogodbenici podpišeta to pogodbo, izvajalcu posredovati nalogo naročnika;

Izvajalcu omogočiti dostop do razstavnih prostorov za montažo in demontažo v roku ________;

Potrditi osnutek projekta razstavnega prostora, ki ga je izdelal izvajalec, v roku ______ od dneva prejema osnutka;

Najkasneje do ______ sprejme razstavno stojnico v skladu s potrdilom o dokončanju (Priloga N ___), ki je sestavni del te pogodbe;

Izvajalec plačati delo v rokih, določenih s to pogodbo.

2.3. V primeru odstopa od te pogodbe je naročnik dolžan plačati dejansko opravljeno delo.

3. STROŠKI DEL

3.1. Stroški posamezne vrste del so navedeni v predračunu (Dodatek N __), ki je sestavni del te pogodbe.

Zgornji znesek te pogodbe je fiksni znesek, ki vključuje plačilo za opravljeno delo izvajalca, stroške potrošnega materiala.

3.2. Plačilo zneska, določenega v točki 3.1 te pogodbe, naročnik izvede v dveh plačilih po naslednjem vrstnem redu:

3.2.1. ____% zneska - v __ bančnih dneh od dneva sklenitve te pogodbe.

3.2.2. Preostali ____% celotnega zneska te pogodbe - v _____ bančnih dneh od dneva, ko pogodbeni stranki podpišeta akt o prevzemu opravljenega dela.

4. ODGOVORNOSTI STRANK

4.1. V primeru kršitve plačilnih pogojev (glej klavzulo 3.2) po krivdi naročnika (razen okoliščin višje sile) ima izvajalec pravico zahtevati od naročnika plačilo kazni v znesku in pod pogoji, določenimi v veljavna zakonodaja Ruske federacije.

4.2. V primeru neizpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi s strani izvajalca, t.j. odsotnost ustrezno oblikovane razstavne stojnice ob uradni otvoritvi razstave zaradi krivde izvajalca (razen okoliščin višje sile), ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca odškodnino za škodo, ki je nastala naročniku zaradi neizpolnjevanja pogojev. -udeležba na razstavi, kot tudi zahtevati od izvajalca vračilo predujma, ki ga je plačal naročnik, in odpoved dejanske pogodbe. Zahtevek za odškodnino in vračilo akontacije mora izvajalec izpolniti v ____ bančnih dneh od dneva prejema naročnikovega zahtevka.

4.3. V primeru kršitve roka za demontažo stojnice, določenega s to pogodbo po koncu razstave, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca takojšnjo demontažo stojnice in plačilo denarne kazni v višini ________ rubljev. za vsak dan zamude.

5. VEČJA SILA

5.1. Stranki sta oproščeni odgovornosti za delno ali popolno neizpolnitev obveznosti po pogodbi, če je to neizpolnitev posledica okoliščin višje sile in/ali njihovih posledic (v nadaljnjem besedilu "višja sila"), pod pogojem, da so te okoliščine nastale po sklenitev pogodbe in neposredno vplivala na izpolnjevanje svojih obveznosti s strani strank.

5.2. Naslednji dogodki so po tej pogodbi priznani kot višja sila: požar, poplava, potres in druge naravne nesreče, epidemije, vojaške operacije.

5.3. V primeru višje sile je stranka, na katero te okoliščine vplivajo na izpolnjevanje obveznosti, dolžna poslati drugi stranki ustrezno pisno obvestilo v roku _________, sicer se ne bo upravičena sklicevati na višjo silo kot na okoliščine, ki jo razbremenijo odgovornosti. za kršitev dejanskega dogovora.

5.4. Ustrezen dokaz o obstoju okoliščin višje sile in njihovem trajanju bodo ustrezna potrdila državnih organov.

6. REŠEVANJE SPOROV

6.1. V primeru sporov med strankama pri izvajanju te pogodbe, bosta stranki sprejeli vse ukrepe, da jih rešita s pogajanji, v primeru nesporazuma pa bo spor predložen sodišču v skladu s postopkom. določene z zakonom.

7. DRUGI POGOJI

7.1. V vseh drugih pogledih, ki niso predvideni s to pogodbo, se stranki ravnata po veljavni zakonodaji Ruske federacije.

7.2. Pogodbenici se zavezujeta, da se bosta nemudoma obveščali o morebitnih težavah, ki bi lahko povzročile neizpolnjevanje določenih pogojev tega sporazuma, da bi se dogovorili in sprejeli potrebne ukrepe.

7.3. Vsa komercialna, projektna in tehnična dokumentacija, ki jo naročnik prenese izvajalcu ali jo sestavi izvajalec v dogovoru z naročnikom in je potrebna za izvedbo gradenj in storitev, je dodatek k tej pogodbi in vse spremembe v njej se lahko izvajajo samo po medsebojnem dogovoru strank.

8. PODROBNOSTI O STRANKAH

Izvajalec: Naročnik: _________________________________ ______________________________ _________________________________ ______________________________ _________________________________ ______________________________ ___________________________ ______________________________ ________________________________ ______________________________ ________________________________ ______________________________ PODPISI STRANKOV: Izvajalec: Naročnik: ________________________________ ______________________________ (položaj) (položaj) ______________/___________ _____________/________________ (polno ime, F I. podpis. podpis) M.P. M.P.